1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Согласно условиям настоящего Договора и его приложений, Субподрядчик обязуется выполнить бетонные работы на __________ , а Генподрядчик обязуется принять и оплатить выполненные Субподрядчиком работы (оказанные услуги) по цене и в порядке определенном договором.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Субподрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы, указанные в Приложении № 1. с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями Генподрядчика и соблюдением Гарантийных условий Субподрядчика указанных в Приложение №6.
2.1.2. Представлять Генподрядчику Акты приемки выполненных работ (оказанные услуги) в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, а так же отчет о выполненных работ и счет-фактуру.
2.2. Генподрядчик обязуется:
2.2.1. Принять и оплатить выполненные работы (оказанные услуги) в порядке, сроки и на условиях настоящего Договора.
2.3. Субподрядчик имеет право:
2.3.1. Получать от Генподрядчика, по предварительному требованию, любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
2.3.2. Требовать оплаты цены договора в соответствии с его условиями.
2.4. Генподрядчик имеет право осуществлять контроль за ходом исполнения настоящего Договора, не вмешиваясь при этом в деятельность Субподрядчика.
3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Субподрядчик после выполнения работ составляет и представляет Генподрядчику Акт приемки выполненных работ (оказанные услуги) в двух экземплярах, иную необходимую исполнительную документацию, а также счет и счет-фактуру.
3.2. Генподрядчик рассматривает и подписывает Акт о приемки выполненных работ (оказанные услуги) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты его получения от Субподрядчика.
3.3. В случае выполнения Субподрядчиком работ (оказанные услуги) с недостатками Генподрядчик направляет мотивированный отказ.
3.4. В случае если работы (оказанные услуги) выполнены Субподрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, либо с иными недостатками, Генподрядчик вправе по своему выбору потребовать от Субподрядчика:
3.4.1. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
3.4.2. Уменьшения установленной настоящим Договором цены.
3.5. В случае если недостатки не будут устранены Субподрядчиком в установленный Генподрядчиком разумный срок (подп. 3.4.1 настоящего Договора), Генподрядчик вправе поручить выполнение работ по настоящему Договору за счет Субподрядчика или отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.
3.6. Субподрядчик обязуется выполнить работы по п.1.1. настоящего Договора в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №2).
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Цена Договора составляет __________ рублей, включая НДС 18% и определяется Приложением №1
4.2. Цена договора оплачивается в течение 10 банковских дней с даты подписания Генподрядчиком Акта приемки выполненных работ (оказанные услуги) (по форме УФ КС-2, КС-3) путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет Субподрядчика.
4.3. Генподрядчик оставляет за собой право осуществить предоплату в размере __________ рубля, включая НДС 18 % по настоящему Договору.
4.4. Обязательство по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Генподрядчика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение промежуточных сроков выполнения работ (оказанные услуги), предусмотренных Договором, Субподрядчик оплачивает неустойку (пени) размере __________ рубль без НДС, за каждый календарный день просрочки.
5.2. За нарушение срока оплаты выполненных работ (оказанных услуг) Генподрядчик оплачивает неустойку (пени) в размере __________ % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более __________ % от Цены Договора.
5.3. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора, возникшие после заключения Договора.
Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
5.5. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в Арбитраже при Московской торгово-промышленной палате соответствии с его Регламентом.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторон.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен по взаимному согласию Сторон и по иным основаниям предусмотренным Общими условиями о работе с Заказчиком (Приложение №6).
6.3. Настоящий Договор и его приложения составлены в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два для Генподрядчика и один для Субподрядчика.
7. ПРИЛОЖЕНИЯ:
Concrete work contract
1. SUBJECT OF THE CONTRACT
1.1. According to the terms of this Contract and its annexes the Subcontractor shall be obliged to perform the work of __________ , and the General Contractor shall be obliged to accept and to pay the works (provided services) performed by the Subcontractor at the price and in the manner specified by the Contract.
2. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES
2.1. The Subcontractor shall be obliged:
2.1.1. To perform the work specified in Annex №1. with the proper quality and in accordance with requirements of the General Contractor and with warranty conditions of the Subcontractor specified in Annex №6.
2.1.2. To provide the General Contractor with certificates of acceptance of works (provided services) in accordance with paragraph 3 of this Contract as well as progress report and the invoice.
2.2. The General Contractor shall be obliged:
2.2.1. To accept and to pay the performed works (provided services) in the manner, in terms and according to the conditions of this Contract.
2.3. The Subcontractor has the right:
2.3.1. To receive all the information from the General Contractor by prior request, that is necessary to perform its obligations, according to this Contract.
2.3.2. To call for payment the contract price in accordance with its terms.
2.4. The General Contractor has the right to exercise control over the fulfillment of this Contract, without interfering with the activities of the Subcontractor.
3. THE ORDER OF FULFILLMENT OF THE CONTRACT
3.1. After performance of work the Subcontractor shall prepare and submit certificates of acceptance of works (provided services) in duplicate, other necessary executive documentation, as well as fee note and invoice to the General Contractor.
3.2. The General Contractor shall consider and sign the Certificate of acceptance of executed works (performed services) within 10 (ten) calendar days from the date of its receipt from the Subcontractor.
3.3. In case of performance of works (provided services) with defects by the Subcontractor, the General Contractor shall send a reasonable refusal.
3.4. In the event that works (provided services) were performed with recession from this Contract or with other defects by the Subcontractor, the General Contractor has the right at its own option to require from the Subcontractor:
3.4.1. free elimination of defects in reasonable time.
3.4.2. reduction of price established by this Contract.
3.5. In case if defects are not corrected by the Subcontractor within a reasonable time specified by the General Contractor (subparagraph 3.4.1 of this Contract), the General Contractor has the right to entrust the works to another company under the responsibility of the Subcontractor or to terminate this Contract and to claim for damages.
3.6. The Subcontractor is obliged to perform works according to paragraph 1.1. of this Contract in accordance with the progress schedule (Annex №2).
4. CONTRACT PRICE AND THE ORDER OF PAYMENT
4.1. The Contract price is __________ rubles, including VAT 18% and specified by Annex № 1.
4.2. The Contract price shall be paid within 10 banking days after signing by the General Contractor the Certificate of acceptance of performed works (provided services) (accepted by forms KS-2, KS-3) by transferring the appropriate amount to the bank account of the Subcontractor.\
4.3. The General Contractor will proceed to a prepayment of the Contract in the amount of __________ rubles including TVA 18% under this Contract.
4.4. The obligation to pay is considered as fulfilled from the moment of writing off cash resources from the correspondent account of the General Contractor.
5. LIABILITY OF THE PARTIES
5.1. For the delay in performance of work (providing services) The Subcontractor shall pay a penalty (fine) in the amount of __________ Rubles without VAT, price for each calendar day of delay.
5.2. For the violation of the due date of performed works (provided services), the General Contractor shall pay a penalty (fine) in the amount of __________ % of the contract price for each day of delay, but not more than __________ % of the contract price.
5.3. Neither Party shall be liable for failure to perform any of its obligations in whole or in part, when non-performance is a direct consequence of any force majeure circumstances such as floods, earthquakes, other natural disasters, war, military actions or other circumstances which are beyond the reasonable control of the Parties and occurred after conclusion of this Contract.
If any of such circumstances affected directly on the fulfillment of an obligation in period specified in the Contract, the period for the performance of obligations shall be extended accordingly for the period during which such circumstances take place.
5.4. The parties should settle all the disputes and differences, which may arise out of the present Contract or in connection with it, in an amicable way.
5.5. In the event that disputes have not been settled in an amicable way, the disputes shall be submitted to the Arbitration court at the Moscow chamber of commerce and industry in accordance with its rules.
6. OTHER CONDITIONS
6.1. This Contract shall enter into force upon signature and is valid until full execution obligations by the parties.
6.2. This Contract may be terminated, modified or amended by mutual agreement and on other grounds stipulated by the General Conditions of the work with the Client (Annex № 6).
6.3. This Contract and its annexes are made in three copies of equal legal force, two for General Contractor and one for the Subcontractor.
7. ANNEXES
Комментариев нет:
Отправить комментарий