Договор подключения к водопроводу
г. Москва «___» ____________ 20__ г.
В настоящем Договоре используются следующие термины и определения:
Техническое подключение – комплекс мероприятий, обеспечивающих в совокупности фактическое присоединение инженерных сетей Заказчика к объекту ООО «__________» через инженерные сети Исполнителя по водоснабжению согласно Схеме подключения (Приложение №4) на Земельном участке 1;
Технические условия (далее – ТУ) – документ, выданный ООО «__________», на основании которого определяются обязательства Сторон по осуществлению мероприятий по Техническому подключению.
Земельный участок 1 – земельный участок с кадастровым номером ____________ общей площадью ____________ квадратных метров, находящийся по адресу: примерно в ____________ м по направлению на восток от ориентира велотрек, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: ____________.
Земельный участок 2 – земельный участок площадью ____________ кв.м. с кадастровым номером ____________, находящийся по адресу: примерно в ____________ м по направлению на восток от ориентира ____________
Объект – планируемый к строительству гипермаркет строительных и отделочных материалов под торговым знаком "____________ ", который расположен на Земельном участке 2.
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя обязательства осуществить опосредованное подключение Объекта к сетям водоснабжения ____________ посредством подключения (врезки) инженерных сетей Заказчика в трубопровод Исполнителя в соответствии с выданными ООО «____________» (адрес местонахождения – ____________) Техническими условиями (Приложение №_ к настоящему Договору) с нагрузкой водопотребления - ____________ куб.м. в сутки (далее – «Ресурсы») по Схеме подключения (Приложение №4), а Заказчик обязуется подготовить Объект к подключению и выполнить иные обязательства предусмотренные настоящим Договором.
Техническое подключение осуществляется в целях водоснабжения Объекта Заказчика, точка подключения определяется в ТУ.
1.2. Для осуществления опосредованного подключения Заказчик обязуется выполнить работы по строительству инженерных сетей (далее – «Трубопровод») от Объекта до точки подключения и фактическому подключению (врезке) к сетям инженерно – технического обеспечения Исполнителя согласно Схеме подключения (Приложение №4).
1.3. Срок для выполнения мероприятий по техническому подключению: 18 месяцев с даты заключения настоящего Договора.
1.4. Работы по присоединению (врезке) осуществляются Заказчиком своими силами и за свой счет в присутствии представителей ООО «___________» и Исполнителя. Исполнитель вправе непосредственно контролировать проведение любых работ по присоединению (врезке) Трубопровода в систему водоснабжения.
2. Порядок и условия обеспечения подключения
2.1. Подключение Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется в следующем порядке:
а) Заказчик осуществляет условия подключения в соответствии с Техническими условиями, выданными ООО «___________» г. ___________ от ___________г. № _________(Приложение №1 к Договору) и Техническими условиями выданными Исполнителем (Приложение №3 к Договору);
б) Исполнитель совместно с представителями ООО «___________» проверяет выполнение Заказчиком Технических условий по согласованному проекту и подписывает с Заказчиком акт о присоединении;
в) фактическое присоединение Заказчиком построенного Трубопровода к сетям инженерно-технического обеспечения Исполнителя осуществляется согласно Схеме подключения (Приложение №4). До начала работ по фактическому присоединению, Стороны обязаны согласовать границы эксплуатационной ответственности;
2.2. В любое время, но до начала осуществления водоснабжения Объекта Заказчик:
а) предоставляет в ООО «___________» исполнительную съемку построенного во исполнение условия настоящего Договора Трубопровода;
б) заключает с ООО «___________» договор о водоснабжения Объекта после осуществления фактического Технического подключения. В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента заключения данного договора предоставляет Исполнителю его копию;
в) осуществляет за свой счет промывку и дезинфекцию устройств и сооружений, необходимых для подключения к системе водоснабжения;
г) предоставляет в ООО «___________» результаты анализов качества воды, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям;
д) получает разрешение на ввод в эксплуатацию Объекта.
До ввода Трубопровода в эксплуатацию Заказчик обязан обеспечить доступ Исполнителя и ООО «___________» для проверки выполнения Заказчиком Технических условий;
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Плата за подключение (врезку) Трубопровода Заказчика в инженерные сети Исполнителя составляет ___________ рублей кроме того НДС (18%), и оплачивается Заказчиком не позднее 10 дней с момента подписания Акта о присоединении.
4. Права и обязанности сторон.
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Осуществить действия по обеспечению подключения систем водоснабжения ООО «___________» до точки подключения Объекта, указанной в Схеме подключения (Приложении №4) к настоящему Договору.
4.1.2. Рассмотреть и согласовать предоставленную Заказчиком проектную документацию в срок не превышающий 10 (Десять) рабочих дней с даты ее получения согласно п.4.3.1 Договора либо предоставить мотивированный отказ в течение 10 (десяти) дней с момента получения.
4.1.3. Проверить выполнение Заказчиком Технических условий и наличие пломб на приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на их обводах в ___________ срок со дня получения от Заказчика уведомления о готовности Трубопровода и оборудования Объекта к приему ресурсов; Наличие пломб проверяет ООО «___________».
4.1.4. Осуществить подключение (врезку) Трубопровода к сети инженерно-технического обеспечения Исполнителя в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента завершения осмотра, проводимого во исполнение п. 4.3.4 настоящего Договора и при условии положительных результатов подобного осмотра.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Участвовать в приемке скрытых и иных работ по укладке Трубопровода от Объекта до точки подключения;
4.2.2. Обратиться к Заказчику с предложением об изменении сроков подключения Объекта к сетям водоснабжения Исполнителя;
4.2.3. Согласовать с Заказчиком при условии предварительного согласования с ООО «___________» увеличение заявленной нагрузки при условиях наличия технической возможности с последующим перерасчетом оплаты за подключение.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. В соответствии с выданными техническими условиями подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения разработать проектную документацию. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с ООО «___________». После подготовки проектной документации, но до предоставления ее в ООО «___________» Заказчик передает данную документацию на согласование с Исполнителем. Проектная документация должна быть изготовлена и представлена Исполнителю на согласование не позднее даты заключения настоящего Договора по акту приема-передачи.
4.3.2. После согласования проектной документации с Исполнителем - предоставить в ООО «___________» раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации в 1 экз., в котором содержатся сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений, а так же иные документы, в случае такого требования со стороны ООО «___________».
4.3.3. Полностью подготовить инженерную инфраструктуру Объекта к подключению к сетям водоснабжения Исполнителя, а также осуществить техническое подведение данной инфраструктуры, включая прокладку Трубопровода, к сетям водоснабжения Исполнителя для осуществления Технического подключения (врезки) в данные сети путем монтажа до точки подключения, указанной в Приложении №4 к настоящему Договору. Кроме того, Заказчик обязуется приобрести и установить все необходимые приборы (узлы) учета водопотребления, согласно СНиП, выданным техническим условиям, согласованному проекту и предъявить их к осмотру и приемке в эксплуатацию в ООО «__________»; предъявить к осмотру ООО «__________» в открытой траншее сети водоснабжения после завершения монтажно-строительных работ для составления актов о выполнении скрытых работ на объекте Заказчика; произвести промывку и дезинфекцию сетей в присутствии представителя ООО «__________» перед осуществлением работ по подключению до получения результатов анализов качества воды, отвечающих санитарно-гигиенических требованиям;
4.3.4. Предъявить к осмотру представителям Исполнителя и ООО «__________» результаты строительно-монтажных работ по прокладке и монтажу Трубопровода (с установленными приборами учета водопотребления) для их осмотра и составления соответствующих актов о выполнении работ. Исполнитель обязуется осуществить осмотр указанных результатов не позднее 14 календарных дней с момента их предъявления при условии, что в указанный срок ООО «__________» также сможет участвовать в осмотре. Полностью смонтированный и протестированный Трубопровод, построенный Заказчиком во исполнение п. 4.3.3 настоящего Договора, должен быть предъявлен к осмотру представителям Исполнителя и ООО «__________» не позднее даты фактического подключения. Готовность Объекта к подключению к сетям водоснабжения Исполнителя должна быть подтверждена письменным оповещением Заказчика в адрес Исполнителя и ООО «__________» с приложением соответствующих документов (исполнительной топосъемки, сертификатов на трубы и использованные материалы, и иной документации в соответствии с требованиями п. 3.5 СНиП 3.01.04-87), а также документации по выполнению Технических условий;
4.3.5. В 5- дневной срок с момента выявления факта невозможности завершения строительства Трубопровода в срок согласно п. 1.3 Договора, уведомить Исполнителя и согласовать с ним изменение сроков готовности к подключению к сетям водоснабжения Исполнителя;
4.3.6. В случае принятия решения о прекращении или приостановке работ по проектированию и строительству Трубопровода в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик обязан письменно уведомить об этом Исполнителя и согласовать с Исполнителем сроки выполнения работ по восстановлению Земельного участка до состояния, в котором он был на момент начала работ Заказчика;
4.3.7. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия Исполнителя;
4.3.8. Учитывать замечания и соблюдать требования Исполнителя, направленные на обеспечение безопасности и надежности подключения, соответствие подключения проектной документации, согласованной с ООО «__________», а также безопасности и целостности системы водоснабжения Исполнителя;
4.3.9. Если в ходе присоединения Заказчик либо привлеченные им лица повреждают конструкции системы водоснабжения Исполнителя, Заказчик обязуется в разумно кратчайшие сроки и за свой счет устранить последствия таких повреждений;
4.3.10. Если подключение было проведено с нарушениями законодательства, либо технических правил и регламентов, а также проекта, согласованного с ООО «__________» и Исполнителем, и в результате этого Исполнителю был причинен ущерб, Заказчик обязуется полностью возместить Исполнителю реальный ущерб в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения соответствующего требования либо устранить его своими силами или силами третьих лиц за свой счет. Косвенные убытки и упущенная выгода возмещению не подлежат.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Обратиться к Исполнителю с предложением об изменении срока (сроков производства работ для) подключения Объекта к сетям водоснабжения Исполнителя;
4.4.2. В 10- дневный срок, после возникновения необходимости увеличения требуемой заявленной нагрузки обратиться в ООО «__________» с просьбой об изменении Технических условий.
5. Разрешение споров.
5.1. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору они разрешаются сторонами путем переговоров.
5.2. В случае невозможности разрешения спора по соглашению сторон, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
5.3. Все претензии по выполнению условий настоящего Договора должны быть заявлены сторонами в письменной форме и направляться другой стороне заказным письмом или вручаться лично полномочному лицу под расписку.
6. Прочие условия.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение трёх лет.
6.2. Стороны вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам при условии письменного согласия каждого из сторон.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у Исполнителя и Заказчика.
6.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются все Приложения: ___________
7. Реквизиты и подписи Сторон
Комментариев нет:
Отправить комментарий