№ __________
г. Москва __________ 2014г.
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика, оказать комплекс услуг, выполняемых Исполнителем самостоятельно для объекта: __________ (далее по тексту именуемого – «Объект»). Под комплексом услуг понимаются проектные работы, стадия Р: __________
Исполнитель разрабатывает проектную документацию на основании:
• Дизайн проекта, предоставляемого Заказчиком
• Архитектурных проектов, предоставляемых Заказчиком.
• Инженерных проектов ТЦ __________, предоставляемых Заказчиком.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Заказчик согласовывает Документацию с согласующими организациями в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, собственными силами, и за свой счет.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Сроком начала работ является дата подписания настоящего Договора и перечисление авансового платежа на расчетный счет Исполнителю.
2.2. Срок исполнения работ 1 (одна) неделя. Задержка сроков, произошедшая не по вине Исполнителя (по вине Заказчика или организаций, привлекаемых Заказчиком, а так же службы эксплуатации Объекта ), дают Исполнителю право на продление срока исполнения настоящего Договора.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется на основании Протокола согласования договорной цены (Приложение №1 к настоящему Договору) и составляет сумму __________ рублей 00 копеек, включая НДС (18%) - __________.
3.2. Оплата работ по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней по предоставленному Исполнителем счету в следующем порядке:
3.2.1. Аванс платеж в размере __________ рублей 00 копеек, включая НДС (18%) - __________.
3.2.2. Дальнейшая оплата выполненных работ, по этапам стадии «Р» в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение №1), производится Заказчиком на основании подписанного Сторонами Акта о сдаче-приемке работ и счета-фактуры по этапу в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Акта.
3.3. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4. Все платежи по договору осуществляются путем безналичных расчетов, на основании выставленных счетов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.5. Оплата должна производиться не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента приемки работ и подписания Заказчиком акта сдачи-приемки проектной документации или истечения срока приемки работ, установленного п. 4.5 настоящего Договора.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Состав основных и дополнительных работ, а также перечень технической документации, подлежащих сдаче Заказчику по окончании работ по настоящему Договору, определен в п. 1.1. настоящего Договора.
4.2. Исполнитель передает Заказчику предусмотренную Договором документацию в 4 экз. на бумажном носителе и 1 на электронном носителе.
4.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ. Причиной отказа может быть некомплектность документации или несоответствие ее заданию на выполнение работы.
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.5. Если по истечении 5 (пяти) календарных дней после сдачи работ Заказчику подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки не поступит от Заказчика к Исполнителю, работа считается принятой и подлежащей оплате по оформленному Исполнителем одностороннему акту сдачи-приемки работ.
5. Использование результатов работы и авторских прав
5.1. Использование результатов работ по настоящему Договору осуществляется Заказчиком при строительстве, реконструкции, ремонте и/или эксплуатации настоящего Объекта. Чертежи, технические условия и другие документы, подготовленные Исполнителем для данного Объекта, могут быть использованы Заказчиком только при реконструкции, ремонте и эксплуатации данного объекта, если другое не оговорено условиями настоящего Договора. Исполнитель рассматривается в качестве автора этих документов и сохраняет за собой права, несмотря на выплаченное ему вознаграждение, использовать чертежи, технические условия и другую документацию, разработанные по настоящему Договору, по своему усмотрению.
5.2. Чертежи и другие документы, подготовленные Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора, не могут быть использованы Заказчиком на других объектах.
Проектная продукция, разработанная по настоящему Договору, может быть использована Заказчиком для целей, не предусмотренных в настоящем Договоре, только с письменного согласия Исполнителя. При этом представление или рассылка Заказчиком отдельных документов (чертежей, технических условий и др.), подготовленных Исполнителем, в ответ на официальные запросы государственных органов управления и других организаций, связанных со строительством и эксплуатацией запроектированных объектов, не рассматриваются как ущемление авторских прав Исполнителя.
5.3. Исполнителю запрещается использовать сведения, предоставленные ему Заказчиком, для любых других целей, кроме договорных. Заказчик со своей стороны обязуется сохранять полную конфиденциальность о методах и способах реализации Исполнителем своих договорных обязательств.
5.4. Исполнитель при разработке проектной документации вправе применять по согласованию с Заказчиком изобретения и другие научно-технические достижения («ноу-хау», полезные модели, промышленные образцы и др.) при условии, если Заказчик заключит лицензионные соглашения на право их использования.
5.5. Права на распоряжение и использование изобретений и других научно-технических достижений, созданных Исполнителем в ходе работ по настоящему Договору, принадлежат Исполнителю и оформляются в соответствии с действующим законодательством.
5.6. Исполнитель имеет право использовать результаты работ по настоящему Договору в рекламных целях для содействия собственной репутации, включать изображения объекта или отдельных его частей, в том числе фасадов и интерьеров, в свои профессиональные материалы. Указанные материалы Исполнителя не должны содержать конфиденциальную или собственную информацию Заказчика без письменного разрешения последнего.
6. Ответственность сторон и разрешение споров
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Исполнитель несут полную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Санкции за неисполнение или за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору:
6.2.1. При нарушении установленных договором сроков выполнения работ, определенных в п. 2.1. настоящего Договора, Исполнитель оплачивает Заказчику за каждый просроченный день штраф в размере 0,1 % стоимости задержанной Исполнителем работы (этапа, раздела), но не более 8 % от стоимости задержанной Исполнителем работы.
6.2.2. Заказчик в полном объеме компенсирует Исполнителю ущерб, понесенный из-за несвоевременной оплаты или необоснованного отказа от оплаты выполненной работы. При необоснованном полном или частичном отказе от приемки работ или просрочке платежа против сроков, определенных в п.п. 2.1 и 3.2. настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 0,1 % за каждый просроченный день сверх установленного договором срока, но не более 8 % от стоимости работы.
6.3. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождают виновную сторону от выполнения обязательств, за исключением случая расторжения настоящего Договора.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по причине форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой силы), а также за действия Сторон при их возникновении. Та или другая Сторона освобождается от ответственности за невыполнение своих обязательств, лишь в том случае, если она докажет, что невыполнение было связано с независящими от нее причинами, возникшими после подписания настоящего Договора, или эти причины не могли быть предусмотрены во время подписания настоящего Договора и что она (эта Сторона) не могла избежать или устранить эти причины или их последствия.
6.5. Претензии, споры и другие вопросы между сторонами решаются путем переговоров, а при невозможности мирного урегулирования разногласий — передаются в Арбитражный суд, в котором они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ. Во время судебного разбирательства Исполнитель обязан продолжать выполнение настоящего Договора, а Заказчик — оплачивать выполненные работы, если иное не будет предусмотрено соглашением в письменном виде.
7. Изменение и расторжение договора
7.1. Изменения в условия настоящего Договора вносятся только по письменному согласию Сторон оформленные Дополнительным соглашением к настоящему Договору.
7.2. При выявлении в ходе работ по настоящему Договору необходимости и целесообразности внесения изменений и дополнений в его условия, при необходимости корректировки принятой Заказчиком документации или по другим причинам, не зависящим от Исполнителя, составляется Дополнительное соглашение к Договору.
7.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в двустороннем порядке по письменному соглашению между Заказчиком и Исполнителем.
7.4. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за причиненный ущерб, вызванный временной приостановкой работ с уведомлением в установленном порядке, но не окончившейся расторжением настоящего Договора.
7.5. В случае расторжения настоящего Договора не по вине Исполнителя Заказчик обязуется возместить понесенные Исполнителем расходы в пределах выполненного объема работ.
7.6. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных соответствующими документами, Исполнитель вправе принять решение о приостановке работ. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия могут продолжаться в течение длительного времени, или когда при наступлении таких обстоятельств станет очевидным, что они будут действовать весьма длительные сроки, стороны проведут переговоры с целью установления приемлемых для Сторон иных способов исполнения настоящего Договора или его расторжения с возмещением Исполнителю по специальному расчету причиненного ущерба.
7.7. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель должен приостановить работу и поставить об этом в известность Заказчика в 3-х дневный срок после приостановления работ. В этом случае Стороны обязаны в 5-ти дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.
7.8. Все положения настоящего Договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Исполнителя.
8. Прочие условия
8.1. Обязанности, права и ответственность Исполнителя, предусмотренные настоящим Договором, не должны меняться (ограничиваться или продляться) без письменного согласия Заказчика и Исполнителя.
8.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с настоящим Договором, к которой могут быть отнесены любые данные, предоставляемые Сторонами друг другу и о которых условлено, что они имеют конфиденциальный характер, т.е. не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом в целом или по частям эти данные в пользу любых третьих лиц без предварительного согласия другой Стороны в течение срока действия условий настоящего Договора.
8.3. Заказчик имеет право передавать управление настоящего Договором с его стороны другому юридическому лицу или гражданину, которое является его доверенным лицом, действует от его имени и представляет его интересы в течение всего срока действия настоящего Договора. Имущественную ответственность перед Исполнителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору несет Заказчик, а не его доверенное лицо.
8.4. Исполнитель не имеет права действовать от имени Заказчика, если это право не подтверждено письменным документом.
8.5. Заказчик обязуется назначить своего представителя, уполномоченного действовать от имени Заказчика.
8.6. Заказчик обязуется предоставить дополнительные исходные данные, если в составе работ по настоящему Договору имеются работы по реконструкции или модернизации объекта (результаты испытаний конструкций, оборудования, опасных материалов, анализы загрязнения воздуха и воды, результаты лабораторных и натурных испытаний и т.п.).
8.9. Заказчик или его уполномоченный представитель должны изучать представляемые Исполнителем документы и своевременно принимать решения, относящиеся к его компетенции, чтобы избежать задержек выполнения работ.
8.10. Заказчик имеет право самостоятельно или с привлечением других юридических лиц и граждан выполнять связанные с настоящим Договором, но не являющиеся предметом настоящего Договора, работы. При этом, если Исполнитель считает, что из-за такого действия возникает задержка или дополнительная стоимость его работ, то Исполнитель должен письменно сформулировать свои претензии к Заказчику, а Заказчик обязан своевременно принять меры к урегулированию разногласий.
8.11. Объем информации в проектной документации определяется Исполнителем по согласованию с Заказчиком, а также с учетом действующих норм и правил по оформлению проектной документации.
8.12. Если в процессе строительства возникает необходимость корректировки проектной документации, то Стороны устанавливают причину, по которой она возникла. Если необходимость корректировки проектной документации возникла по вине Исполнителя, то он санкционирует и/или выполняет указанную корректировку без дополнительной оплаты. Если необходимость корректировки проектной документации возникла по вине Заказчика, то Исполнитель санкционирует и/или выполняет корректировку как дополнительную работу на условиях, изложенных в п.п. 3.5., 3.6. настоящего Договора.
9. Сроки действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения обязательств по нему.
10. Договорная документация
10.1. В состав документации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, входят Дополнительные соглашения (изменения, дополнения, поправки) и Приложения к настоящему Договору.
10.2. Вся переписка и предшествующие переговоры, которые провели стороны до подписания настоящего Договора, теряют силу с момента вступления настоящего Договора в действие.
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном Сторонами порядке.
10.4. В случае если содержание какого-либо пункта настоящего Договора оказывается недействительным или незаконным, действительность и законность других пунктов настоящего Договора сохраняется.
10.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, равной юридической силой — по 1 экземпляру для каждой из Сторон.
11. Адреса и расчетные счета сторон
Комментариев нет:
Отправить комментарий