Исковое заявление по договору подряда

В ________ суд г. Москвы

________

Истец:

________ 

Адрес для корреспонденции:

________

Ответчик:

ООО «________»

ОГРН ________

ИНН ________

Цена иска: ________ рублей.

Государственная пошлина: ________ рублей.

Исковое заявление по договору подряда

Между Истцом и Ответчиком был заключен Договор подряда № ________ от ________ года (Далее – «Договор») в соответствии с которым Ответчик принял на себя обязательства выполнять работы по заявкам Заказчика и передать результаты выполнения работ Заказчику.

В соответствии с п. 3.2. Договора «Работы по настоящему договору считаются выполненными надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном объеме с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ».

В соответствии с п. 3.5. Договора «В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Заказчиком от Исполнителя Акта сдачи-приемки Работ по Договору Заказчик обязан подписать и передать подписанный со своей стороны один экземпляр Акта сдачи-приемки Работ Исполнителю или в тот же срок представить мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки Работ».

В соответствии с п. 4.4. Договора «Заказчик осуществляет оплату на основании подписанного Акта сдачи-приемки Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки Работ».

Истцом выполнены работы на сумму ________ рублей, что подтверждается Актом выполненных работ от ________  года, подписанным Сторонами.

В последствии Истцом были выполнены работы на сумму ________ рублей и ________ рублей, Истец направил Акты выполненных работ на указанные суммы в адрес Ответчика ________  заказным письмо с описью вложения (по данным сайта почта России по состоянию на ________ года письмо ожидает адресата в месте вручения с ________ года).

До настоящего времени Ответчик не подписал и не представил письменных возражений относительно содержания указанных Актов, либо качества работ.

Данные действия Ответчика следует рассматривать как нарушение условий договора, злоупотребление правом, которые свидетельствуют о надлежащим выполнении Истцом работ и уклонении Ответчика от их оплаты.

Во исполнение пункта 9.1. и 9.2. Договора о претензионном порядке разрешения споров Истец направил в адрес Ответчика претензию ________, по состоянию на ________ ответа на претензию не получено (по данным Почты России претензия с почтовым идентификатором № ________, направленная по адресу: ________  получена ответчиком ________ года. Претензия с почтовым идентификатором № ________, направленная по адресу: ________  ожидает вручения с ________ года).

Неустойка.

В соответствии с пунктом 5.5. Договора в случае задержки по вине Заказчика сроков оплаты Работ, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Акт выполненных работ на сумму ________ рублей был подписан Сторонами ________  года. В соответствии с п. 4.4. Договора Заказчик осуществляет оплату в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента приемки работ, следовательно, Заказчик должен был произвести оплату работ в срок не позднее ________ года.  

Таким образом, просрочка в оплате составила (по состоянию на ________ года) составила ________ дня, а сумма неустойки за каждый день просрочки ________ рубля, что составляет общую сумму неустойки за просрочку оплаты (по состоянию на ________ года) ________ рубля.

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 709, 711 ГК РФ 

прошу:

Взыскать с ООО «________»________ рублей (из которых ________ основного долга, ________ неустойка) рублей по договору, взыскать ООО «________» государственную пошлину, уплаченную Истцом.

Приложения:

1. Договор подряда № ________  от ________ года (копия).

2. Дополнительное соглашение № 1 к договору подряда № ________ от ________ года (копия).

3. Акт выполненных работ ________ года (копия).

4. Доверенность (оригинал)

5. Опись вложения в ценное письмо с Актами выполненных работ на сумму ________ рублей и ________ рублей (копия).

6. Кассовый чек на отправку писем с Актами выполненных работ на сумму ________ рублей и ________ рублей (копия).

7. Опись вложения в ценное письмо с претензий направленной по адресу ________  (копия).

8. Кассовый чек на отправку письма с претензий направленной по адресу ________  (копия).

9. Опись вложения в ценное письмо с претензий направленной по адресу: ________  (копия).

10. Кассовый чек на отправку письма с претензий направленной по адресу ________  (копия).

11. Копия искового заявления для ответчика.

12. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (копия).

___________

Представитель по доверенности