Договор подряда
г. Москва «___» _________ 20__ г.
ООО «_____», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего (ей) на основании ____________________, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________, действующего (ей) на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Гарантийный срок – период времени, в течение которого Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие созданной и переданной по акту сдачи-приемки выполненных работ Системы требованиям настоящего Договора, технического задания на создание Системы (приложение № 1 к Договору, далее – Техническое задание), а также гарантирует достижение Системой указанной в Техническом задании цели и возможность использования Системы на Оборудовании Заказчика.
Информационная сеть – электронная сеть Заказчика, предназначенная для обработки, хранения и передачи данных.
Оборудование – электронные и механические части вычислительных устройств, входящие в состав Информационной сети Заказчика, исключая Программное обеспечение и данные, которые вычислительные устройства хранят и обрабатывают.
Отчетная документация – совокупность подготовленных и подписанных Подрядчиком документов и материалов, подтверждающих надлежащее выполнение Работ по Договору, передаваемых Заказчику, включая все документы и материалы, предусмотренные требованиями к отчетной документации, установленными в Техническом задании к Договору.
Предварительные испытания – испытания Системы либо ее отдельной части в соответствии с Техническим заданием к настоящему Договору.
Приемочное тестирование – испытание Системы на основании набора типичных тестовых случаев и сценариев с целью определения соответствия Системы требованиям Договора и Технического задания, в том числе на предмет достижения Системой указанной в Техническом задании цели.
Программное обеспечение – обеспечивающая функционирование Системы и представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.
Работы – комплекс работ по созданию Системы, выполняемый Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями Технического задания.
Система (информационная система) – совокупность содержащихся в Программном обеспечении данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий, технических средств, результатом функционирования которых является представление выходной информации для последующего ее использования Заказчиком.
Техническая документация – набор документов, используемых при проектировании, создании и эксплуатации Системы, в том числе инструкции, диалоговая (оперативная) документация и справочный текст, предназначенные для конечных пользователей, администраторов Системы и другого персонала Заказчика.
Этап работ – отдельный вид или комплекс Работ, определенный в соответствии с Календарным планом, имеющий самостоятельное значение и подлежащий приемке Заказчиком до завершения Работ по Договору в целом.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить Работы по созданию___________
_______________________________________________________________________________ (примечание: указывается наименование создаваемой информационной Системы) (далее – Система) и составлению Технической документации к Системе для целей ее последующего использования на Оборудовании Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Наименование и состав Работ, функциональные и иные решения, необходимые для создания Системы и ее использования по назначению, а также Отчетная документация и технические требования к Работам определены в Техническом задании.
2.3. Работы по созданию завершенной, полностью функционирующей, прошедшей Предварительные испытания и Приемочное тестирование на Оборудовании Заказчика Системы, выполняются Подрядчиком поэтапно в сроки, предусмотренные Договором и Календарным планом.
2.4. Подрядчик при выполнении Работ по Договору несет полную ответственность за их выполнение в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также действующими на территории Российской Федерации и подлежащими применению правилами и стандартами (в том числе ГОСТами, ЕСПД, технологическими регламентами и т. д.).
3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору установлен с «___»____________ (примечание: указывается начальный срок выполнения Работ) по «___»_____________________ (примечание: указывается конечный срок выполнения Работ).
3.2. Промежуточные сроки выполнения Работ определяются Календарным планом.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием, Календарным планом, иными условиями Договора, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации, своими силами либо силами субподрядчиков, при условии предварительного письменного согласования Заказчиком возможности привлечения субподрядчиков и перечня привлекаемых субподрядчиков.
В случае привлечения Подрядчиком к выполнению Работ по Договору субподрядчиков Подрядчик обязан заключить с субподрядчиками соглашения о конфиденциальности сведений, передаваемых им в связи с выполнением Работ по настоящему Договору. При этом Подрядчик несет ответственность за невыполнение и/или ненадлежащее выполнение Работ субподрядчиками, за убытки, причиненные субподрядчиками при исполнении настоящего Договора, в том числе за сохранение конфиденциальности сведений, передаваемых субподрядчикам в связи с выполнением Работ по Договору.
4.1.2. В течение 5 (пяти) дней с даты заключения настоящего Договора, назначить ответственных представителей Подрядчика для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, о чем в тот же срок направить Заказчику письменное уведомление с указанием в нем: Ф.И.О. представителей Подрядчика и занимаемой ими должности, номеров и дат доверенностей (в случае наличия доверенностей), контактных телефонов.
4.1.3. Выполнить Работы с надлежащим качеством в срок, предусмотренный Договором, и передать Заказчику Систему в соответствии со статьей 6 настоящего Договора.
4.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика в случае возникновения обстоятельств, замедляющих выполнение Работ по Договору, или препятствующих их выполнению в соответствии с Техническим заданием, иными условиями Договора, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.1.5. Своими силами и за свой счет исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки Системы, которые могут повлечь отступление от функциональных, технических и иных требований к Системе, предусмотренных Техническим заданием, Договором или действующим законодательством Российской Федерации, в срок, определенный Заказчиком, в том числе недостатки Системы, выявленные в течение Гарантийного срока.
4.1.6. Организовать и провести Предварительные испытания и Приемочное тестирование созданной Системы до момента ее сдачи-приемки Заказчику в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 6 настоящего Договора.
4.1.7. Обеспечить строгое соблюдение представителями Подрядчика требований действующих на территории Заказчика внутренних нормативных документов Заказчика, в том числе о пропускном и внутриобъектовом режимах Заказчика.
4.1.8. Фактом подписания настоящего Договора Подрядчик подтверждает, что знаком и обязуется ознакомить представителей Подрядчика и субподрядчиков с особенностями пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика, проверить их знание перед началом выполнения Работ на территории Заказчика. Представитель Подрядчика или субподрядчика, допустивший нарушение требований нормативных актов о пропускном и внутриобъектовом режимах Заказчика, удаляется с территории Заказчика и в дальнейшем на нее не допускается.
4.1.9. По предварительному письменному приглашению Заказчика незамедлительно направлять своих представителей для участия в совещаниях Заказчика при рассмотрении вопросов, связанных с ходом выполнения Работ по Договору.
4.1.10. По требованию Заказчика приостановить выполнение Работ по замечаниям, связанным с допущением Подрядчиком в ходе выполнения Работ отступлений от условий Договора, требований Технического задания и действующего законодательства Российской Федерации.
4.1.11. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, в случае если такие указания не противоречат условиям Договора и требованиям Технического задания, а также не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.12. Согласовать с Заказчиком необходимость формирования рабочей группы из числа представителей Заказчика и Подрядчика.
4.1.13. Своевременно уведомить Заказчика о необходимости преобразования данных, содержащихся в Программном обеспечении Заказчика, и использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, приобретения прав их использования.
4.1.14. Согласовать порядок выполнения Работ сотрудниками Подрядчика на территории Заказчика, возможность удаленного доступа к информационным системам Заказчика и т. д.
4.1.15. Оказывать консультационную помощь в связи с использованием Заказчиком Системы в течение ________ месяца (ев) (примечание: указывается количество месяцев цифрами и его расшифровка прописью в скобках) с момента приемки Системы в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Договора.
4.1.16. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы по Договору при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий исполнения его указаний о способе выполнения Работ, а также обстоятельств, создающих невозможность завершения Работ в срок, или препятствующих их выполнению в соответствии с Техническим заданием, иными условиями Договора, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.1.17. При любом увеличении срока выполнения Работ, возникшим не по вине Заказчика, возместить Заказчику на основании его счета соответствующие расходы в случае привлечения Заказчиком квалифицированных специалистов для осуществления экспертизы и технологического аудита выполняемых Подрядчиком Работ, а также иные расходы, которые были понесены Заказчиком в связи с увеличением срока выполняемых по Договору Работ по вине Подрядчика.
4.1.18. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения Работ принадлежащего Заказчику компьютерного и сетевого оборудования, а также Программного обеспечения, в том числе программ для ЭВМ и баз данных, операционных систем и программных комплексов, используемых Подрядчиком в процессе создания Системы.
4.1.19. Самостоятельно организовать и провести Предварительные испытания Системы либо ее отдельной части в соответствии с Техническим заданием к настоящему Договору. После успешного прохождения Предварительных испытаний Системы либо ее отдельной части провести до момента сдачи-приемки Системы Заказчику Приемочное тестирование Системы на предмет достижения Системы указанной в Техническом задании цели.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Календарным планом.
4.2.2. Обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, заключающиеся в предоставлении доступа на территорию Заказчика, к источникам энергоснабжения, компьютерному, сетевому оборудованию и т. д.
4.2.3. Не позднее 10 (десяти) дней с момента получения запроса Подрядчика предоставлять ему сведения, необходимые для исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.
4.2.4. Предоставить Подрядчику указанные в Техническом задании Оборудование, материалы, Программное обеспечение (право использования которого принадлежит Заказчику), необходимые для создания Системы и ее использования на Оборудовании Заказчика, в соответствии со сроками, определенными в Календарном плане.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. По согласованию с Заказчиком выполнить Работы (Этапы работ) по настоящему Договору досрочно. В этом случае Заказчик принимает и оплачивает такие Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3.2. Самостоятельно определять необходимое для выполнения Работ количество сотрудников.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. В любое время осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, соблюдением сроков их выполнения в соответствии с Календарным планом.
4.4.2. Вносить изменения в Техническое задание, с обязательным уведомлением об этом Подрядчика не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала выполнения Работ, в характеристики которых вносятся изменения.
4.4.3. При обнаружении отступлений от условий Договора и требований Технического задания или иных недостатков при выполнении Подрядчиком Работ в течение 3 (трех) дней с момента их обнаружения, письменное известить об этом Подрядчика.
4.4.4. В любое время до подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ по Договору отказаться от исполнения Договора, оплатив Подрядчику фактически выполненные до даты получения уведомления Заказчика о расторжении Договора и принятые Заказчиком Работы.
4.4.5. Использовать Систему и Отчетную документацию, полученную от Подрядчика, по своему усмотрению без согласования с Подрядчиком.
4.4.6. Осуществлять переустройство и модификацию созданной Системы без согласования с Подрядчиком.
4.4.7. Поручить исправление выявленных отступлений от условий Договора и требований Технического задания или иных обнаруженных недостатков в выполненных Работах, а также выполнение Работ повторно третьему лицу за счет Подрядчика, с возмещением Подрядчиком причиненных убытков.
5. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Цена Работ по настоящему Договору составляет ___________ (примечание: указывается цена Работ цифрами и ее расшифровка прописью в скобках), в том числе НДС (18 %) в размере ___________ (примечание: указывается размер НДС цифрами и его расшифровка прописью в скобках).
5.2. Цена Работ, указанная в пункте 5.1 настоящего Договора, включает в себя все накладные и прочие расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору, а также все налоги и сборы, уплата которых является обязанностью Подрядчика.
Примечание: в случае если в цене Работ по Договору не учтены дополнительные расходы Подрядчика, связанные с поездками представителей Подрядчика на объекты Заказчика, расположенные за пределами г. Москвы, следует использовать следующую формулировку пункта 5.2 Договора:
5.2. Цена Работ, указанная в пункте 5.1 настоящего Договора, включает в себя все накладные и прочие расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору, а также все налоги и сборы, уплата которых является обязанностью Подрядчика, за исключением расходов Подрядчика, связанных с поездками представителей Подрядчика на объекты Заказчика, расположенные за пределами г. Москвы (далее – Дополнительные расходы).
Дополнительные расходы включают в себя стоимость перелета (не выше экономического класса), стоимость проживания в гостинице (не выше экономического класса) и суточные в размере ________________ (примечание: размер суточных указывается цифрами и его расшифровкой прописью в скобках). Сумма Дополнительных расходов отражается в акте сдачи-приемки выполненных работ по Договору на основании Отчета о фактически понесенных дополнительных расходах, составленному по форме, установленной приложением № 4 к настоящему Договору, с приложением копий документов, подтверждающих понесенные расходы, оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета.
Дополнительные расходы Подрядчика возмещаются Заказчиком в течение __________ дней (примечание: указывается количество дней и его расшифровка прописью в скобках) с даты подписания уполномоченными представителями Сторон акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему Этапу работ на основании полученного от Подрядчика Отчета о фактически понесенных дополнительных расходах с приложением копий документов, подтверждающих понесенные расходы.
Стоимость Дополнительных расходов Подрядчика по Договору не может превышать _______________________________________________________ (примечание: указывается предельная стоимость Дополнительных расходов цифрами и ее расшифровка прописью в скобках), в том числе НДС (18 %) в размере _________________ (примечание: указывается размер НДС цифрами и его расшифровка прописью в скобках).
Примечание: в случае если оплата выполняемых Подрядчиком Работ осуществляется в порядке предоплаты, следует включить в Договор пункт 5.3 следующего содержания:
5.3. В счет оплаты цены Работ Заказчик перечисляет Подрядчику предоплату в размере ____________________ % (примечание: указывается процентный эквивалент предоплаты по отношению к цене Работ цифрами) от цены Работ, указанной в пункте 5.1 Договора, что составляет _______________________ (примечание: указывается сумма авансового платежа цифрами и ее расшифровка прописью в скобках), том числе НДС (18 %) в размере _______________________________________ (примечание: указывается размер НДС цифрами и его расшифровка прописью в скобках). Зачет предоплаты осуществляется поэтапно при проведении расчетов за выполненные Подрядчиком Этапы работ, в размере ______ % от цены Работ по соответствующему этапу.
5.4. Оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется Заказчиком в сроки и размере, установленные Календарным планом, в течение _______ дней (примечание: указывается количество дней и его расшифровка прописью в скобках) с даты подписания уполномоченными представителями Сторон акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу, при условии получения от Подрядчика Отчетной документации на выполненные Работы по этапу, а также счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. Окончательная оплата цены выполненных Подрядчиком Работ осуществляется Заказчиком в течение ____________ дней (примечание: указывается количество дней и его расшифровка прописью в скобках) с даты подписания уполномоченными представителями Сторон акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу, при условии подписания актов сдачи-приемки выполненных работ по всем предшествующим этапам, а также предоставления Подрядчиком Заказчику Отчетной документации на выполненные Работы по Договору, счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. Оплата выполняемых по настоящему Договору Работ осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в статье 14 Договора. Датой исполнения обязанности Заказчика по оплате цены Работ Подрядчика является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5.7. Счет-фактура выставляется Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Сдача-приемка выполненных Подрядчиком Работ осуществляется поэтапно в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническим заданием, Календарным планом и оформляется двусторонним актом сдачи-приемки выполненных работ, составленным по форме, установленной приложением № 3 к настоящему Договору.
При этом разработанная Подрядчиком Отчетная документация до направления Заказчику акта сдачи-приемки соответствующего Этапа работ предварительно предоставляется Заказчику по мере ее подготовки (формат предоставления документации определяется Сторонами в рабочем порядке). Заказчик вправе вносить замечания в предварительно представленную Отчетную документацию, которые должны быть учтены Подрядчиком до сдачи-приемки выполненных работ (Этапа работ).
6.2. Подрядчик не позднее срока окончания выполнения Работ по Этапу направляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, с приложением Отчетной документации на выполненные Работы по соответствующему этапу, указанной в Техническом задании.
6.3. Заказчик, получивший от Подрядчика документы, указанные в пункте 6.2 настоящего Договора, обязан в течение 10 (десяти) дней принять выполненные Подрядчиком Работы. В течение указанного в настоящем пункте срока Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ либо в тот же срок направляет Подрядчику мотивированный отказ от его подписания.
6.4. В случае обнаружения Заказчиком при приемке выполненных Работ недостатков Работ, Заказчик указывает обнаруженные недостатки выполненных Работ в мотивированном отказе и определяет Подрядчику срок для их устранения. Недостатки выполненных Работ устраняются Подрядчиком своими силами и за свой счет. После устранения недостатков результат Этапа работ повторно предоставляется для приемки Заказчику в порядке, предусмотренном пунктами 6.2 – 6.3 настоящего Договора.
Заказчик вправе требовать от Подрядчика, вместо устранения обнаруженных недостатков выполненных Работ, соразмерного уменьшения цены Работ по Договору.
Заказчик вправе устранить обнаруженные недостатки выполненных Работ своими силами либо силами третьих лиц (привлеченных Заказчиком квалифицированных специалистов) и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение обнаруженных недостатков выполненных Работ.
В случае если допущенные Подрядчиком отступления от условий Договора и требований Технического задания или иные обнаруженные недостатки выполненных Работ в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, а также если они исключают возможность использования Системы по назначению, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, потребовать возмещения перечисленной Подрядчику предоплаты и возмещения причиненных Заказчику убытков.
6.5. Результат работ по Этапу работ считается принятым с даты подписания Заказчиком надлежащим образом оформленного акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему Этапу работ.
6.6. Система считается принятой Заказчиком с даты подписания Заказчиком надлежащим образом оформленного акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему Этапу работ, при условии подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ по всем предшествующим Этапам работ.
6.7. С момента принятия Заказчиком Системы по Договору Заказчик приобретает все имущественные права на созданные в процессе выполнения Работ по Договору результаты интеллектуальной деятельности, включая, но не ограничиваясь, Программное обеспечение, Техническую и Отчетную документацию, а также всю сопроводительную документацию, полученную в процессе выполнения Работ по Договору.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком по настоящему Договору Работы и Систему составляет: ________ лет (примечание: указывается количество лет цифрами и его расшифровка прописью в скобках).
7.2. В течение Гарантийного срока Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие созданной и используемой на Оборудовании Заказчика Системы требованиям настоящего Договора и Технического задания, а также гарантирует достижение Системой указанной в Техническом задании цели и возможность использования Системы в соответствии с настоящим Договором.
7.3. В случае возникновения в период Гарантийного срока недостатков выполненных Подрядчиком Работ и Системы Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок их устранения не согласован Сторонами дополнительно.
8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
8.1. Заказчик вправе использовать Систему любым способом по своему усмотрению, в том числе передавать право использования Системы третьим лицам, без согласования с Подрядчиком.
8.2. Подрядчик не вправе использовать Систему для собственных нужд без соответствующего письменного согласия Заказчика.
8.3. Созданная по настоящему Договору Система не является результатом интеллектуальной деятельности (далее – РИД), охраняемым действующим законодательством об интеллектуальной собственности.
8.4. В случае если в процессе выполнения Работ по настоящему Договору будет создан РИД, охраняемый действующим законодательством об интеллектуальной собственности, исключительное право на такой РИД принадлежит Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору.
Подрядчик вправе использовать созданный им по настоящему Договору РИД для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.
Подрядчик обязуется урегулировать отношения с работниками Подрядчика – авторами РИД, созданных при выполнении Работ по настоящему Договору, причем Подрядчик настоящим признает, что цена Работ по настоящему Договору включает в себя все возможные издержки, расходы и выплаты, которые могут быть понесены Подрядчиком, включая авторские вознаграждения за создание РИД и др.
8.5. Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за использование при выполнении Работ принадлежащих им прав на РИД. Подрядчик обязуется возместить Заказчику в полном объеме убытки, понесенные Заказчиком в результате каких-либо действий третьих лиц (включая правообладателей, авторов изобретений и иных РИД, в том числе работников Подрядчика), вследствие какого-либо нарушения или обвинения в нарушении Заказчиком прав таких лиц на РИД, а также за свой счет урегулировать все связанные с этим претензии.
8.6. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящей статьи Договора Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения Подрядчику каких-либо убытков, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, при этом Подрядчик обязан вернуть Заказчику все полученное по настоящему Договору. Расторжение Договора не освобождает Подрядчика от исполнения обязанностей и ответственности, предусмотренных настоящей статьей Договора, включая возмещение убытков Заказчика.
8.7. В случае создания при выполнении Работ по настоящему Договору РИД Подрядчик не вправе по указанной причине требовать увеличения сроков выполнения Работ, цены Работ и изменения иных условий настоящего Договора.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае нарушения предусмотренного Договором конечного срока выполнения Работ Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 1 % (при просрочке свыше 10 дней в размере 2 %) от цены Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, при этом пени в размере 2 % подлежат исчислению с первого дня просрочки.
В случае нарушения предусмотренных Договором и Календарным планом промежуточных сроков (Этапов) выполнения Работ Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 1 % от цены Работ по соответствующему этапу за каждый день просрочки.
В случае, предусмотренном пунктом 9.2 Договора, Подрядчик также обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20 % от цены Работ по настоящему Договору.
9.2. В случае если в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору исполнение Договора перестало представлять интерес для Заказчика, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путем направления соответствующего уведомления Подрядчику.
9.3. Учитывая, что для Заказчика надлежащее и своевременное выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный пунктом 9.1 настоящего Договора, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком соответствующих обязательств по Договору.
9.4. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, в полном размере сверх неустоек, установленных законом и настоящим Договором.
9.5. Заказчик вправе удержать суммы неустоек, предусмотренных пунктом 9.1 Договора из сумм, подлежащих уплате за выполненные Подрядчиком работы по настоящему Договору.
9.6. В случае досрочного прекращения действия настоящего Договора, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик возвращает Заказчику перечисленную по Договору сумму предоплаты, за вычетом стоимости фактически выполненных, документально подтвержденных и принятых Заказчиком Работ, в течение 3 (трех) дней с даты прекращения действия Договора. В случае нарушения Подрядчиком установленного настоящим пунктом срока возврата предоплаты Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 1 % от цены Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.
10. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны могут быть освобождены от ответственности за неисполнение своих обязательств по Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания Договора и возникли помимо воли Сторон.
10.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (пяти) дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
10.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально подтвержден компетентным государственным органом.
10.4. В случае невозможности полного или частичного исполнения обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность которых составит один месяц или более, Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, связанных с его расторжением.
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность передаваемых друг другу сведений, касающихся настоящего Договора, хода его исполнения и полученных результатов, в том числе, содержащихся в документах, которые имеют гриф «коммерческая тайна», не разглашать эти сведения третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны по Договору.
11.2. При нарушении условий, указанных в пункте 11.1 Договора, Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, причиненные Заказчику в связи с раскрытием информации, связанной с исполнением настоящего Договора.
11.3. Обязательства Сторон относительно сохранения конфиденциальности полученных сведений не распространяются на общедоступную информацию.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
12.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Примечание: в случае если Подрядчик начал выполнять Работы до заключения настоящего Договора, следует использовать следующую формулировку пункта 13.1 Договора:
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с _______________ (примечание: указывается дата фактического возникновения гражданско-правовых отношений Сторон).
13.2. Все изменения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями, оформляются в письменном виде и подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон.
13.3. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.
13.4. Все уведомления, сообщения, иная переписка в рамках Договора направляется одной Стороной другой Стороне по почтовому адресу, указанному в разделе 14 Договора. Стороны обязуются извещать друг друга в письменной форме об изменении адресов и других реквизитов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления соответствующего события. Любое сообщение (уведомление), направленное по последнему известному другой Стороне почтовому адресу, будет считаться полученным по истечении 3 (трех) календарных дней с даты отправки – для отправлений, направленных курьерской почтой, и 15 (пятнадцати) календарных дней с даты отправки – для отправлений, направленных заказным письмом. Настоящий пункт не применяется к электронной переписке Сторон.
13.5. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
13.6. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
Приложение № 1 – Техническое задание на создание Системы;
Приложение № 2 – Календарный план выполнения и финансирования работ;
Приложение № 3 – Форма акта сдачи-приемки выполненных работ;
Приложение № 4 – Форма отчета о фактически понесенных дополнительных расходах.
14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Комментариев нет:
Отправить комментарий